Delibera n. 41 del 4 marzo 1999.

OGGETTO: Approvazione a tutti gli effetti di legge della revisione prezzi contrattuali fino al 10° Stato di Avanzamento Lavori di ampliamento e ridistribuzione funzionale interna presso la scuola media statale di Storo - 2° lotto lavori e liquidazione a saldo all’impresa Edil Ferrari Snc di Baitoni di Bondone.

Si riporta la seguente cronologia:

Consegna lavori: i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale di consegna in data 30 luglio 1990.

Tempo stabilito per l’esecuzione: per l’esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto, 210 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori stessi. Con gli atti di sottomissione sono state concesse proroghe per ulteriori 60 giorni, per cui il tempo complessivo è stato portato a 270 giorni consecutivi.

Scadenza definitiva del tempo utile: a causa delle sospensioni e delle proroghe concesse, il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stato spostato al giorno 11 settembre 1997.

Ultimazione dei lavori: l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 23 febbraio 1998 come accertato dal verbale di ultimazione di data 25 febbraio 1998 e quindi oltre il tempo utile. Tenuto conto delle sospensioni concesse il tempo impiegato oltre il termine di scadenza risulta di 167 giorni.

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 6 maggio 1998; visto l’importo complessivo contabilizzato di Lire 630.524.077 (325.638,51 €) e viste le somme corrisposte in acconto pari a Lire 624.914.094 (322.741,20 €), risulta che il credito netto dell’impresa è di Lire 5.609.983 (2.897,31 €) per lavori. Il direttore lavori ha applicato una penale per ritardata ultimazione di Lire 33.400.000 (17.249,66 €) (Lire 200.000 x 167 giorni).

Revisione prezzi: In data 09 giugno 1993 prot. n. 3851 l’impresa inoltrava la domanda di revisione dei prezzi contrattuali nel caso in cui si verificassero le condizioni previste per la concessione, ed il 21.07.1998 prot. n. 6712 presentava il calcolo della revisione prezzi contrattuali fino al 10° Stato di Avanzamento Lavori, predisposto dal collaudatore tecnico amministrativo dott. ing. Rino Sbop di Trento e vistato dal progettista e direttore dei lavori dott. arch. Costantino Giacomolli di Storo per un importo revisionale netto di Lire 26.325.538 (13.596,01 €) L’appaltatore ha apposto in data odierna la firma di approvazione ai sensi dell’art. 37 del capitolato generale d’appalto.

In data 11 luglio 1992 entrava in vigore il D.L. 11.07.1992 n. 333 che abrogando il 4° comma dell’art. 33 della Legge 28.02.1986 n. 41, di fatto sopprimeva l’istituto della revisione prezzi.

Il secondo atto aggiuntivo veniva stipulato in data successiva e riguardava lavori ed opere oltre il quinto d’obbligo, ma in sede di contabilità finale i lavori eseguiti non superano il sesto quinto e pertanto si rende applicabile la revisione prezzi come richiesta dall’impresa.

La spesa ammonta a complessive Lire 28.958.091 (14.955,61 €) delle quali Lire 26.325.538 (13.596,01 €) per la revisione e Lire 2.632.553 (1.359,60 €) per IVA al 10%.

SENTITA la relazione e vista la documentazione ivi citata;

RITENUTO di adempiere all’obbligo di Legge, liquidando l’intero importo della revisione prezzi in quanto i lavori sono stati ultimati ed è già stato predisposto il collaudo amministrativo;

DATO ATTO che in data 23.02.1999 il responsabile dell’ufficio tecnico LL.PP. ha effettuato la revisione tecnico contabile sui prospetti di calcolo della revisione in oggetto;

DATO ATTO ancora che è possibile prevedere soltanto ora al finanziamento e liquidazione della revisione prezzi perché il conteggio con il parere dell’appaltatore completo del parere ai sensi dell’art. 37 del capitolato generale è pervenuto soltanto in data odierna e quindi l’amministrazione comunale non può avere responsabilità al riguardo;

CONSIDERATO che la spesa relativa verrà finanziata interamente con disponibilità di bilancio;

ACQUISITI i pareri obbligatori per legge, come previsti dall’art. 102 del TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998 n. 10; dando atto che gli stessi sono favorevoli e che nel parere di regolarità contabile è compresa l’attestazione di copertura finanziaria richiamata dai commi 27 e 29 dell’art. 17 della L.R. n. 10/1998;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.7.1994 e s.m.;

VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L e s.m. e L.R. 23.10.1998;

AD UNANIMITÀ di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti,

1. Di approvare gli elaborati della revisione prezzi calcolata fino al 10° Stato di Avanzamento Lavori di ampliamento e ridistribuzione funzionale interna presso la scuola media statale di Storo - 2° lotto lavori effettuati dall’impresa Edil Ferrari Snc di Baitoni di Bondone, predisposti dal collaudatore tecnico amministrativo dott. ing. Rino Sbop di Trento e vistati dal dott. arch. Costantino Giacomolli di Storo, che quantificano in nette Lire 26.325.538 (13.596,01 €) l’importo revisionale.

2. Di finanziare l’opera con disponibilità di bilancio.

3. Di liquidare a favore dell’impresa Edil Ferrari Snc di Baitoni di Bondone l’intero importo di Lire 26.325.538 (13.596,01 €) oltre all’IVA al 10% per complessive Lire 28.958.092 (14.955,61 €).

4. Di imputare la spesa di Lire 28.958.092 (14.955,61 €) al cap. 7805 impegno n. 158 residui anno 1992 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario attualmente all’esame della Giunta Provinciale.